**-****-****
建设项目工程总承包合同
中华人民共和国住房和城乡建设部
制定
国家市场监督管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：
****县气象局
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****县气象台站灾后恢复
重建项目的工程总承包及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*，工程名称：****县气象台站灾后恢复重建项目
*.工程地点：****县气象台站院内
*工程审批、核准或备案文号：豫气函（****）**号
*资金来源：****
*.工程内容及规模：路面整修*****、太阳能路灯**套、人影炮点改造***²
给水管网、卫生间改造、门窗更换、观测站维修、室外监控、综合业务楼及业务配
房电路改造、压力灌清洗维修、其他*星维修工程（以清单为准）。
*工程承包范围：施工图纸（含图纸变更）范围内的全部施工内容。
*、合同工期
计划开始工作日期：****年*月**日。
计划开始现场施工日期：****年*月日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：**天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天
数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量标准：按照国家施工及验收规范达到合格标准
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价（含税）为：
人民币（大写）******元￥******.**元）。
具体构成详见价格清单。其中
（*）设计费（含税）：
人民币（大写）元）：适用税率：%，税金为人民(￥/
币（大写）(￥元）：
（*）设备购置费（含税）：
人民币（大写）元）；适用税率：—%，税金为人（￥元）；适用税率：—%，税金为人
民币（大写）元）：（￥元）：
（*）建筑安装工程费（含税）：
）（元）：适用税动；人人、限务为人
元）；
人民币（大写）（￥
民币（大写）
（￥
（*）暂估价（含税）：元）。
人民币（大写）
（*）暂列金额（含税）：（￥
人民币（大写）
（*）双方约定的其他费用（含税）：元）；适用税率：（￥
人民币（大写）（￥*元）。
税金为人民币（大写）
皖
*.合同价格形式：
项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外
全当票人好合同价格形式的其他的定，故证计价。提资给建
*、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：宋凌云
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件
（*）中标通知书：
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（*）通用合同条件：
（*）承包人建议书；
（*）价格清单：
（*）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或
盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同
约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工
作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承
担相应的工程维修责任
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工
程另行签订与合同实质性内容相背离的协议
*.本合同规定的工程项目，未经发包人书面批准，承包人不得将任何工程项目
分包给第*方，若经确认有未经发包人批准的第*方施工单位进场施工，发包人有
权拒绝验收分包商施工的工程，并有权解除合同并没收履约担保，
*.承包人严格按照国家颁发的施工验收规范、清单进行施工，各项工程质量应
达到国家或专业质量评定标准的条件，质量等级为：合格，材料必须按采购文件质
量技术参数执行。
*.材料进场：施工前材料必须由监理、建设单位确认样品及技术资料，主要材
料进场后方可施工。
*.尺寸以现场尺寸结合清单量，不得擅自变更，如有不相符的必须通过监理、
甲方变更
*.施工现场必须保证扬尘治理，关于中华人民共和国大气污染防治法及****市
大气污染防治蓝天工程指挥部下发的扬尘治理管理办法施工，施工中如果上级环保
及扬尘治理单位出现关于现场扬尘治理违章，上级环保及扬尘治理单位出现约谈话，
*次罚款*元，环保及扬尘治理单位发现现场环保扬尘治理工作不到位，出现因
施工方导致甲方、监理罚款，款项由承包方承担。
*.供应商项目经理及主要管理人员至少要包括施工员、质量员、安全员、资料
员、材料员。不经采购人同意，不得更换，所有管理人员，必须持证上岗。
**.本项目最终以实做工程量为准进行结算，量的增减按响应文件单价核算。增
加项按照招标控制价与中标（成交）控制价的比例计算。结算以现场签订工作量清
单为准。（施工过程中工程量施工方需要及时核实，如有增加的工程量，需要采购
方同意，否则该工程量不予认可支付。）
**.合同签订后，成交供应商必须按要求派谈判时所报的注册建造师及施工现场
管理的技术人员。在工程施工期间不经业主允许不得更换，否则业主有权单方面终
止合同，由此造成的*切损失由成交供应商负责：同时该注册建造师每周保证*天
在工地现场，项目部组成人员每周应有*天在工地现场。非经发包人同意，每缺席
*天，承包人向发包人支付***元／天的违约金。
**.项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人须按国家、****省、安
阳市及开发区有关规定搞好现场安全及文明施工。承包人对单位工程内的安全负全
部责任，因承包人安全措施不力而造成安全事故和人身伤亡等情况，承包人承担全
部责任，并承担因此发生的全部费用：
**.开工日期按照监理人签发的开工令中载明的日期开工日期。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：实际移交日期超出合同约定的
移交日期的，按照天数乘以签约合同价的*分之*计算，不足*天按*天计
*、订立时间
本合同于****年*月**日订立。
*
*、订立地点
本合同在****县气象局订立。
*、合同生效方定学成成系后成定，并自过方签之政反生法
**、合同份数
承包人公章）
发包人：（公章）
印帅
统*社会信用代码：
统*社会信用代码：
******************
******************
地址：****市北关区平原路与郸城大道交叉路
地址：****省****市****县飞凤路中段口北***米（****市中原高新技术创业服务中心
北*楼***室）
南侧
邮政编码：******
邮政编码：******
法定代表人：宋帅帅
法定代表人：师丽莎
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：****-*******
传真：
传真：
电子信箱：***********@***.***
电子信箱：*********@***.***
开户银行：中国建设银行股份有限公司安
开户银行：中国工商银行****分行****
阳永安支行
县支行
账号：********************
账号：*******************
第*部分通用合同条件
参照国家**-****-****标准合同示范性文本通用合同条款
第*部分专用合同条件
第*条*般约定
*.*词语定义和解释
*.*.*合同
*.*..其他合同文行同中双方确认对合同有影响的会议纪
要、签证及设计变更等相关资料
***工程和设备
*.*.*.*单位/区段工程的范围：路面整修*****、太阳能路灯**套、人
影炮点改造***、给水管网、卫生间改造、门窗更换、观测站维修、室外监控、
综合业务楼及业务配房电路改造、压力灌清洗维修、其他*星维修工程（以清单
为准）
*.*.**作为施工场所组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工现场
**.*.**永久占地包括：
*.*.*.**临时占地包括：
*.*语言文字
本合同除使用汉语外，还使用
语言。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规《中华人民共
和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华
人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律法规
*.*标准和规范
*.*.*适用于本合同的标准、规范（名称)包括：国家和地方现行的有关标
准、规范、详细施工图。
*.*.*发包人提供的国外标准、规范的名称：不采用：发包人提供的国外
标准、规范的份数：不采用：发包人提供的国外标准、规范的时间：不采用。
*.*.*没有成文规范、标准规定的约定：
*.*.*发包人对于工程的技术标准、功能要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按《通用条款》顺序解释
*.*文件的提供和照管
*.*.*发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：开工前*周内、全部施工图*
套、书面文件
*.*.*承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：实施性施工组织设计及
方案、开工前、*份、书面文件。
*.*.*文件的照管
关于现场文件准备的约定：
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证
书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达当事人
*.*.*发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面形式
发包人的送达地址：****县气象局
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：***************.***
承包人的送达地址：****市北关区平原路与郏城大道交叉路口北***米（安
阳市中原高新技术创业服务中心北*楼***室）
*.**知识产权
*.**.*由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著
作权归属：属于发包人
*.**.*由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成
的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：
*.**.*承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承
担方式按通用条款执行
作为本合同附件
*.*保密
作为本合同附件：
双方订立的商业保密协议（名称）
双方订立的技术保密协议（名称）：
*.**责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为
*.**建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如
下：
第*条发包人
*.*提供施工现场和工作条件
*.*.*提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：
*.*.*提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：
*.*提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：
*.*支付合同价款
*.*.*发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：
*.*.*发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：
*.*其他义务
发包人应履行的其他义务：
第*条发包人的管理
*.*发包人代表
发包人代表的姓名：秦政
发包人代表的身份证号：*******************
*
发包人代表的职务：副局长
发包人代表的联系电话：***********
发包人代表的电子邮箱；*********@***.***
发包人代表的通信地址：****县气象局
发包人对发包人代表的授权范围如下：
发包人代表的职责：
*.*发包人人员
发包人人员姓名：
发包人人员职务：
发包人人员职责：
*.*工程师
*.*.*工程师名称：尹艳萍：工程师监督管理范围、
：工程师权限：
内容：施工图纸全部内容
工程全方位监管
*.*商定或确定
*.*.*关于商定时间限制的具体约定：
关于对工程师
*.*.*关于商定或确定效力的具体约定：
的确定提出异议的具体约定：
*.*会议
*.*.*关于召开会议的具体约定：
*.*.*关于保存和提供会议纪要的具体约定：
第*条承包人
*.*承包人的*般义务
承包人应履行的其他义务：承包人应按发包人的指令，完成发包人要求对
工程内容必要的增加和删减。②承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工
资发放和劳动保障制度。③临时用水、临时用电费用由承包人承担。④承包人做
好现场安全文明施工
发包人不按照合同约定组织站工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方
式：执行通用条款
**.*工程的接收
**.*.*工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：执行通用条款。
**.*.*接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交
时间：执行通用条款
**.*.*发包人逾期接收工程的违约责任：执行通用条款
**.*.*承包人无正当理由不移交工程的违约责任；
**.*接收证书
**.*.*工程接收证书颁发时间
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场的相关约定：工程竣工验收后
**.*.*人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程
内容：
第**条缺陷责任与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的期限：工程竣工验收合格之日起**个月。
**.*缺陷调查
**.*.*修复通知
**小时。
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：
**.*缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后工天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发
包人应在收到缺陷责任期满通知后**天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，
承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用发包人
应在收到缺陷责任期届满通知后工天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
**.*保修责任
**
见工程质量保修书
工程质量保修范围、期限和责任为：
第**条竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：
**.*竣工后试验的程序
**.*.*竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全
部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组
织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：
第**条变更与调整
**.*承包人的合理化建议
**.*.*工程师应在收到承包人提交的合理化建议后日内审查完毕并报
送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工
日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工
程师报送的合理化建议后
执行。
程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照
发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
**.*.*承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定
**.*变更程序
**.*.*变更估价
**.*.*.*变更估价原则
关于变更估价原则的约定
**.*暂估价
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：
招投标程序及其他约定：
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：
**
**.*暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定
**.*市场价格波动引起的调整
**.*.*关于是否采用《价格指数权重表》的约定：
**.*.*关于采用其他方式调整合同价款的约定：工程量的调整按实际发生的
工程量以实调整。对于招标范围内的设计变更及招标图纸中未包括的内容，按照
****省现行定额以实计取后再乘以优惠率以实结算，优惠率以中标价（不包括不
可竞争费用）与招标控制价（不包括不可竞争费用）之间的差额计算（优惠率=
中标价/招标控制价）。除此以外发生争议时，由建设方相关主管部门裁定。
第**条合同价格与支付
**.*合同价格形式
**.*.*关于合同价格形式的约定
**.*.*关于合同价格调整的约定：本项目最终以实做工程量为准进行结算，
量的增减按响应文件单价核算。增加项按照招标控制价与中标（成交）控制价的
比例计算。结算以现场签订工作量清单为准。（施工过程中工程量施工方需要及
时核实，如有增加的工程量，需要采购方同意，否则该工程量不予认可支
付。）
**.*.*按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法见招标文
件。
**.*预付款
**.*.*预付款支付
**%
预付款的金额或比例为：
合同履约前
预付款支付期限
预付款扣回的方式
采购人在****合同履约前向成交供应商预付**%的合同资金，成交供应
商应向采购人提交预付款保函，未提供保函的，视同其放弃项目预付款的支付。
**.*.*预付款担保
**
提供预付款担保期限
预付款担保形式
***工程进度款
***.*工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：完成清单总工程量的**%时付已完工程量的**%
完成清单总工程量的**%时付已完工程量的**%，完成清单总工程量的***%时付
已完工程量的**%，竣工验收合格后付至合同价款的**%，结算完毕后付至总价
款的**%，剩余*%质保金*年质保期到期后*次性无息付清（详见附件*）
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：承包方提供
进度付款申请单应包括的内容：工程内容、已完工程量清单
**.*.*进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的*天内完成支
付，发包人逾期支付进度款的，应按照支付违约金
**.*付款计划表
**.*.*付款计划表的编制要求：
**.*.*付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：
**.*竣工结算
**.*.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：工程竣工验收报告经发包人认可后**
日内
竣工结算申请的资料清单和份数：
竣工结算申请单的内容应包括：竣工结算报告及完整的结算资料。
**.*.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
发包人完成竣工付款的期限：
**
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序；双方按照协议约定的合同价
数及专用条款约定的合同价款调整内容进行线工结算，以汤阳县政府财政或审计
部门核对认可的结果为准。
**.*质量保证金
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第
（*）种方式：
（*）工程质量保证担保，保证金额为：
(*）**%的工程款；
（*）其他方式：
**.*.*质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第（*）
种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：
在
此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金
额：
*）工程竣工结算时*次性预留专用合同条件第**.*.*项第（*）目约定的
工程款预留比例的质量保证金
（*）其他预留方式
关于质量保证金的补充约定：见工程质量保修书
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：
**.*.*最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：
第**条违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形
**
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形
**.*.*通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
第**条合同解除
**.*由发包人解除合同
**.*.*因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：
**.*由承包人解除合同
**.*.*因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由
第**条不可抗力
**.*不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
口
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的天内完成
款项的支付。
第**条保险
**.*设计和工程保险
**.*.*双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：
**
**.*.*双方当事人关于第*方责任险的特别约定：
**.*工伤和意外伤害保险
**.*.*关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人承担
**.*货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的
特别约定：
**.*其他保险
关于其他保险的约定
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
保险单的条件：
**.*.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定
第**条争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：
争议评审小组成员的确定：
选定争议避免/评审组的期限：：
评审机构：
其他事项的约定：
争议评审员报酬的承担人：
**.*.*争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：
**.*.*争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定
**
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决；
仲裁委员会申请仲裁；
（*）向*
人民法院起诉。
****市****县
（*）向
第**条补充条款
*、合同当事人及其他相关方
*.*监理人：
名称：兴建建设管理有限公司****分公司
房屋建筑工程监理甲级
资质类别和等级：
联系电话：***********
电子信箱：
通信地址：安****市殷都区安钢大道中段西郊乡商会招商楼****房
*.*设计人：
名称中图设计有限公司****分公司
资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）乙级：
联系电话：***********
电子信箱
通信地址：****省****市****县宜沟镇创业大道*号*-**
*、交通运输
*.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现
场所需的批准手续和全部权利。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁
以及其他基础设施的手续
*、付款周期
关于付款周期的约定：按约定执行
附件：工程质量保修书
发包人（全称）：
****县气象局
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》
经协商*致就****县气象台站灾后恢复重建项目
（工程全称）订立工
程质量保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修
责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要
求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水
管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，
双方约定如下：
、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限：
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年：
*.装修工程为年
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年：
个采暖期、供冷期
*.供热与供冷系统为
*住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年
*其他项目保修期限约定如下
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段
工程验收合格之日起算
**
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派
人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现
场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规
定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承
包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资
质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*质量保修完成后，由发包人组织验收
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总
承包合同附伴，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：****县气象局承包人（公章）：****
地址：****市场阴县飞风路中段南侧地址：****市北关区平原路与郊城
道交叉路口***
米（****市中际科技术创业服务
北*楼***室）
法定代表人签）
法定代表人工签字！
委托代理人（签字）：
委托代理人（签字）
电话：****-*******
电话：
印帅
传真
传真
开户银行：中国工商银行股份
开户银行：中国建设银行股份有限公司****永安支行
有限公司****支行
账号：*******************
账号：********************
邮政编码：******
邮政编码：******
**
功能介绍
热门关键词： 
换一批
安阳最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
